cContrato de obra de pavimentación y mejora del Parque Fontanón en Villablino

cContrato de obra de pavimentación y mejora del Parque Fontanón en Villablino

• Menor precio ofertado por el licitador
  60%
• Ampliación del plazo de garantía
  10%
• Reducción del plazo de ejecución
  30%

• Capacidad de obrar
• Consideraciones de tipo medioambiental

  Se considera condición esencial de ejecución del contrato la siguiente de tipo medioambiental: Sin perjuicio de lo establecido por el Plan de Gestión de Residuos a elaborar por el contratista de acuerdo al RD 105/2008, el adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato.

• No prohibición para contratar
• Parte a subcontratar

  Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados