Contrato de obras de rehabilitación del interior de los vestuarios del campo municipal de deportes de Ses Forques

Contrato de obras de rehabilitación del interior de los vestuarios del campo municipal de deportes de Ses Forques

• Oferta económica
  75%
• Ampliación plazo de garantía
  15%
• Reducción plazo de ejecución
  10%

• Consideraciones de tipo social

  Si la empresa adjudicataria tiene que contratar personal para llevar a cabo la obra, al menos una persona tiene que encontrarse en situación o riesgo de exclusión social. Esta persona será derivada por los servicios sociales municipales

• Muestras, descripciones y fotografías

  Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral

  Las empresas que se presenten a la licitación con más de 50 personas trabajadoras tienen que contar con un 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad.

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Volumen anual de negocios

  Según Anexo I de los Pliegos que rigen la licitación

• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar
• Parte a subcontratar

  Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados