Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Barassa, Llometa Roja y la Paridera sitos en los polígono 4,13 y 14 de Real.
Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.
VAL
Pleno del Ajuntament de Real
Valencia/València
Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Barassa, Llometa Roja y la Paridera sitos en los polígono 4,13 y 14 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.
Resumen del contrato
Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Barassa, Llometa Roja y la Paridera sitos en los polígono 4,13 y 14 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Ampliación del plazo de garantía20%
- Experiencia en obras similiares30%
- Reconocimiento del lugar de las obras20%
- Mayor baja económica30%
📋
Requisitos y Solvencia
- Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la comunidad Valenciana de convenio y acuerdos colectivos de trabajo o el equivalente cuando se trate de otra Administración Pública.
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (10)
- PDFDANA Barassa Paridera.bc3Pliegos y anexos oficiales
- PDFinforme no división lotesPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFActos públicos informativos o de aperturas de ofertasPliegos y anexos oficiales
- PDFPROJ DANA CAMINS BARASSA REAL.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXOS 1207.odtPliegos y anexos oficiales
- PDFPCAP 1207.pdfPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
779.183 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 21 oct 2025
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45233140
- Expediente1207/2025
- Publicado02 ene 2026