Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real.
Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.
VAL
Pleno del Ajuntament de Real
Valencia/València
Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.
Resumen del contrato
Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Experiencia en obras similiares30%
- Mayor baja económica30%
- Ampliación del plazo de garantía20%
- Reconocimiento del lugar de las obras20%
📋
Requisitos y Solvencia
- No prohibición para contratar
- Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la comunidad Valenciana de convenio y acuerdos colectivos de trabajo o el equivalente cuando se trate de otra Administración Pública.
- Capacidad de obrar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (10)
- PDFINFORME NO LOTESPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFPCAP 1230.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFRP CAMINS Algoder Colmeners.bc3Pliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFacuerdo plenario 1230.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXOS 1230.odtPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFRP DANA CAMINO ALGODER.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActos públicos informativos o de aperturas de ofertasPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
948.664 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 21 oct 2025
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45233140
- Expediente1230/2025
- Publicado02 ene 2026