Contrato de obras de pavimnetacion de Calles Piscinas y entorno de acceso a piscinal municipal de Villaralbo (Zamora)

Contrato de obras de pavimnetacion de Calles Piscinas y entorno de acceso a piscinal municipal de Villaralbo (Zamora)

• Propuesta económica
  70%
• Reducción del plazo de ejecución material.
  30%

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Consideraciones de tipo social

  Es condicion especial de ejecucion que la empresa adjudicataria informe a las personas afectadas de las alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica, como consecuencia de la ejecucion de la obra.

• No prohibición para contratar