Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras para la plantación de especies forestales como medida de compensación de Huella de Carbono de productores agroalimentarios, en el marco PRTR-NEXT GENERATION.
ARA
Presidencia de la Comarca de Somontano de Barbastro
Aragón
Contrato de obras para la plantación de especies forestales como medida de compensación de Huella de Carbono de productores agroalimentarios, en el marco PRTR-NEXT GENERATION.
Resumen del contrato
Contrato de obras para la plantación de especies forestales como medida de compensación de Huella de Carbono de productores agroalimentarios, en el marco PRTR-NEXT GENERATION.
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Precio40%
- Desbroce de las parcelas20%
- Aumento del tamaño de las plantas25%
- Riego de apoyo15%
📋
Requisitos y Solvencia
- Cumplimiento obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Relación de principales suministros (OSR)
Ver cláusula 8.2.2 del PCAP
- Consideraciones de tipo medioambiental
Ver cláusula 17 del PCAP
- Parte a subcontratar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- No prohibición para contratar
- Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Capacidad de obrar
- Muestras, descripciones y fotografías
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- Volumen anual de negocios
Ver cláusula 8.2.1 del PCAP
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (18)
- PDFPCAP Contrato de Obras reforestacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato Reforestacion firmado.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFinforme sobre petición de ampliación del plazo de ejecuciónPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion de Presidencia de Adjudicacion Contrato Reforestacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDeclaracion de compromiso de cumplimiento de principios transversales del PRTR.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDeclaracion de cesion y tratamiento de datos.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFDNSH adjudicatario.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFDACI licitador.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFPPT obras de reforestacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFResolución sobre petición de ampliación del plazo de ejecuciónPliegos y anexos oficiales
- PDFAnexo modelo oferta economica.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFAnexo moderlo declaracion Responsable.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFProyecto de reforestacion y compensacion de CO2.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
53.265 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 05 sept 2025
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45262640
- Expediente1549469Q
- Publicado06 feb 2026