Contrato de obras de pavimentación de varios caminos municipales (3 lotes)

Contrato de obras de pavimentación de varios caminos municipales (3 lotes)

• Lote 3: Pavimentación de caminos en La Plata. Valboniel, Teboyas, La Cuartia y Pozo El Fraile, Castrillón

  423.084 €

• Lote 2: Pavimentación de caminos en Pipe, Bujandi, Pulide, La Buría y Orbón, Castrillón

  721.807 €

• Lote 1: Pavimentación de caminos en Santa María del Mar, Naveces, La Muriégana y La Braña, Castrillón

  463.727 €

• Ampliación del plazo de garantía
  20%
• Reducción del el plazo de ejecución para cada lote
  20%
• Proposición económica (precio)
  60%

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• No prohibición para contratar
• Consideraciones de tipo social

  Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos.

• Consideraciones de tipo medioambiental

  El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución de las distintas obras.

• No estar incurso en incompatibilidades
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias