Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de ejecución del Plan de Asfaltado 3ª Fase
AND
Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias
Andalucía
Contrato de obras de ejecución del Plan de Asfaltado 3ª Fase
Resumen del contrato
Contrato de obras de ejecución del Plan de Asfaltado 3ª Fase
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Reducción plazo de ejecución obra15%
- Mejor oferta económica70%
- Garantía dada por el adjudicatario15%
📋
Requisitos y Solvencia
- No prohibición para contratar
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo
Adscribir a la obra, durante todo el plazo de ejecución, un técnico superior en prevención de riesgos laborales, independiente del Jefe de Obra.
- Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Cumplimiento obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Capacidad de obrar
- Requisito
Ver PCAP
- Volumen anual de negocios
Ver PCAP
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (9)
- PDFPCAPDILIGENCIADOFId1273814_1273814_f.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDecreto adjudicacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFDecreto Req/Prop/AdjPliegos y anexos oficiales
- PDFPPTDILIGENCIADOF_1273820_f.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato firmado ambas partes.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDF1_Memoria-PROYECTO.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
591.054 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 19 nov 2025
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45233200
- Expediente2025 22 25000124
- Publicado12 feb 2026