Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de urbanización de la Calle Alhelí de Las Gabias
AND
Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias
Andalucía
Contrato de obras de urbanización de la Calle Alhelí de Las Gabias
Resumen del contrato
Contrato de obras de urbanización de la Calle Alhelí de Las Gabias
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Mejor oferta económica70%
- Reducción plazo de ejecución obra20%
- Garantía dada por el adjudicatario10%
📋
Requisitos y Solvencia
- Cumplimiento obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Requisito
Ver PCAP
- Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
- Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Adscribir a la obra, durante todo el plazo de ejecución, un técnico superior en prevención de riesgos laborales, independiente del Jefe de Obra.
- Volumen anual de negocios
Ver PCAP
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (11)
- PDFRequerimiento al propuesto adjudicatarioPliegos y anexos oficiales
- PDFDecreto adjudicaciónPliegos y anexos oficiales
- PDFRequerimiento subsanación Pliegos y anexos oficiales
- PDF10_Memoria proyecto.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF50_PCAPDILIGENCIADOF1Id1317593_1317593_f.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDF100_PROPUESTA_26176_17032026Id1371153_1371153_fs.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDF11_Planimetria.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
82.645 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 22 ene 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45233222
- Expediente2025 22 25000167
- Publicado25 mar 2026