Contrato de obras proyecto de ampliación y adecuación de red de canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones y seguridad desde Central de Control, hasta controles de entrada y salida principal de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.. Expte. 2025/322)

Contrato de obras proyecto de ampliación y adecuación de red de canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones y seguridad desde Central de Control, hasta controles de entrada y salida principal de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.. Expte. 2025/322)

• Oferta económica
  60%
• Memoria tecnica
  30%
• Adecuacion del equipo de trabajo y medios materiales
  5%
• Plan de obra y cronograma
  5%

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• No estar incurso en incompatibilidades
• Consideraciones de tipo medioambiental

  De caracter medioambiental

• Requisito

  Una relación de las obras ejecutadas de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos tres años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se acreditarán mediante al menos 2 certificados, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Ver PCP

• Maquinaria, material y equipo técnico

  No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

• No prohibición para contratar
• Medidas de gestión medioambiental

  Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Volumen anual de negocios

  Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 del valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Las personas que tengan la condición de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Ver PCP

• Muestras, descripciones y fotografías

  Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

• Capacidad de obrar
• Justificante de seguro de indemnización

  Patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. Tal cosa se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Las personas que tengan la condición de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Ver PCP

• Títulos académicos y profesionales

  Declaración sobre personas con discapacidad

• Consideraciones de tipo social

  De caracter social o relativas al empleo