Contrato de obras para la ejecución de la primera separata relativa a la construcción de un edificio de usos múltiples.

Contrato de obras para la ejecución de la primera separata relativa a la construcción de un edificio de usos múltiples.

• Memoria constructiva.
  27%
• Plan de control de calidad.
  9%
• Medidas medioambientales.
  9%
• Ampliación del plazo de garantía.
  45%
• Menor precio ofertado por el licitador.
  10%

• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Consideraciones de tipo medioambiental

  Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos. Medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores.

• Consideraciones de tipo social

  La empresa contratista deberá respetar las normas sociolaborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. - El adjudicatario vendrá obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación (art. 122.2 LCSP).

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social