Contrato de obras: Anexo - actualización de precios y mediciones del proyecto de construcción del centro de Alzheimer de Albaida en el marco del Pla Convivint

Contrato de obras: Anexo - actualización de precios y mediciones del proyecto de construcción del centro de Alzheimer de Albaida en el marco del Pla Convivint

• Reducción del plazo de ejecución
  10%
• C 1 Oferta económica
  40%
• Fotovoltaica
  15%
• Memoria descriptiva de la ejecución de las obras
  25%
• Ampliación plazo garantía
  10%

• Consideraciones de tipo medioambiental

  verificar que se cumple la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicación - en el caso de la infraestructura, se someterá a verificación climática y ambiental

• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Combatir el paro

  cuando el empresario necesite contratar nuevos trabajadores, estos deberán ser personas desempleadas inscritas en las oficinas de ocupación

• Maquinaria, material y equipo técnico

  No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

• No prohibición para contratar