Contrato de obras de reforma de vestuarios y obras complementaria en en Pabellón deportivo A MACOCA, en Pazos de Reis, subvencionado por II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (II PEID) (Expte.2025003510).

Contrato de obras de reforma de vestuarios y obras complementaria en en Pabellón deportivo A MACOCA, en Pazos de Reis, subvencionado por II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (II PEID) (Expte.2025003510).

• Asunción polo contratista á súa conta, sen custo algún para o Concello, dos custos e traballos correspondentes ao control arqueolóxico sobre os desterres ocasionados polas obras, según o esixido na resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de data 27.05.2025
  20%
• Memoria de minimización de impacto a los usuarios
  15%
• Memoria de seguridad y salud
  10%
• Programa de actuaciones medioambientales
  15%
• Plan de calidad
  10%
• Incremento do prazo de garantía
  20%
• Memoria, programa de trabajos y plazo de ejecución
  50%
• Prezo ofertado
  N/A
• Elaboración e entrega ao Concello de Tui de documentación multimedia.
  N/A

• Consideraciones de tipo social

  Se considera condición especial de ejecución la obligación del contratista de estar al corriente de los pagos con sus subcontratistas y suministradores en el ámbito de este contrato. La administración se reserva el derecho de requerirle documentación probatoria de estos pagos siempre que lo estime oportuno, de acuerdo con el art. 217 de la LCSP.

• Volumen anual de negocios

  Mediante declaración sobre el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. Se establece como requisito mínimo de solvencia en este apartado, que el año de mayor volumen de negocios en el citado periodo deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. En todo caso deberá aportarse documentación justificativa o acreditativa del volumen o cifra de negocios declarado, mediante las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda, o mediante los libros de contabilidad y cuentas anuales debidamente legalizados por el Registro Mercantil en el caso de los empresarios individuales no inscritos en dicho Registro

• Relación de principales suministros (OSR)

  Mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se deberá acreditar como requisito mínimo de solvencia técnica que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución del periodo citado de 5 años, en trabajos del grupo o subgrupo al que corresponda el contrato, sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

• Parte a subcontratar

  Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

  El cumplimiento de las disposiciones laborales en vigor o que se dicten durante la vigencia del contrato, incluido el/los convenios colectivos del sector que sean de aplicación, o los convenios de empresa, si resultasen más favorables al trabajador.