Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de reformas de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.
REG
Alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Región de Murcia|Region de Murcia|Murcia
Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de reformas de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.
Resumen del contrato
Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de reformas de los vestuarios del campo de fútbol municipal de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado sumario.
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Mejora del plazo de ejecución10%
- Oferta económica50%
- Mejoras de carácter objetivo30%
- Mejora del plazo de garantía10%
📋
Requisitos y Solvencia
- Consideraciones de tipo social
Obligación del adjudicatario de estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato
- Capacidad de obrar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (9)
- PDFPCAP.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFProyectoPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXO I.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion Adjudicacion Obra.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa primeraPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución aprobación ExpedientePliegos y anexos oficiales
- PDFPPT.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución AdjudicaciónPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
74.380 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 25 may 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45212220
- Expediente3368/2026
- Publicado11 may 2026