Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/EXP 12/26 - Contrato de Obras para la Ejecución del Proyecto de nueva Subestación de Tracción en los talleres de SFM SON RULLAN
BAL
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Baleares|Illes Balears
EXP 12/26 - Contrato de Obras para la Ejecución del Proyecto de nueva Subestación de Tracción en los talleres de SFM SON RULLAN
Resumen del contrato
EXP 12/26 - Contrato de Obras para la Ejecución del Proyecto de nueva Subestación de Tracción en los talleres de SFM SON RULLAN
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Oferta técnica30%
- Oferta económica55%
- Técnica con Fórmulas15%
📋
Requisitos y Solvencia
- Volumen anual de negocios
La documentación acreditativa de la solvencia no se deberá aportar en el sobre 1 y sólo se exigirá al licitador propuesto como adjudicatario en el momento procedimental oportuno.
- Capacidad de obrar
- Requisito
La documentación acreditativa de la solvencia no se deberá aportar en el sobre 1 y sólo se exigirá al licitador propuesto como adjudicatario en el momento procedimental oportuno.
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (7)
- PDFPROP I RES INICI LICITACIÓ EXP 12/26Pliegos y anexos oficiales
- PDFPCAP OBR subetac SR def_pdf.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFP03-34 Projecte SET Son rullan EXP 12-26 - ENLACE PROYECTO.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFAdenda 2 Just Obra SET Son Rullan EXP 12/26Pliegos y anexos oficiales
- PDFAX01_SFM_Req BIM-Obra-ATCV_v1Pliegos y anexos oficiales
- PDFAdenda Just Obra SET Son Rullan EXP 12/26Pliegos y anexos oficiales
- PDFINF JUSTIFICACON Obra SET SON RULLAN EXP 12/26Pliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
3.831.593 €
Plazo de presentación
Faltan 36 días
Hasta el 21 sept 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto
- TipoObras
- CategoríaCPV 45234170
- Expediente417/2025
- Publicado10 ago 2026