contrato de obras por procedimiento abierto simplificado de rehabilitación energética e instalación de climatización en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia

contrato de obras por procedimiento abierto simplificado de rehabilitación energética e instalación de climatización en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia

• carpinterías

  241.586 €

• climatización y ventilación

  283.794 €

• luminarias

  35.618 €

• Precio Oferta Integradora - Lotes 1_3
  N/A
• Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2
  N/A
• Precio Oferta Integradora - Lotes 1_2_3
  N/A
• Precio Oferta Integradora - Lotes 2_3
  N/A

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

  El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. A estos efectos se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses.

• Consideraciones de tipo medioambiental

  Elaboración de un plan de vigilancia ambiental donde se definirán las medidas que deberán llevarse a cabo durante la ejecución de las obras con la finalidad de proteger el entorno y el medio ambiente.