Contrato de obras del proyecto básico, de ejecución y EBSS de renovación urbana de la calle Dolçor, del Término Municipal de Porreres.

Contrato de obras del proyecto básico, de ejecución y EBSS de renovación urbana de la calle Dolçor, del Término Municipal de Porreres.

• ampliación del plazo de garantía
  15%
• reducción del plazo de ejecución
  10%
• oferta económica
  75%

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Requisito

  Se acreditará mediante la experiencia en la realización de trabajos de la misma naturaleza al que corresponda el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los Trabajos efectuados por el interesado en el transcurso de los últimos cinco años, correspondientes al objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, siendo el requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (es decir, 29.458,02 €). A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros.

• Volumen anual de negocios

  Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato, pues la duración del contrato es inferior al período anual. Esto supone la necesidad de que se acredite un volumen de 63.124,33 €.

• Consideraciones de tipo social

  Si la empresa adjudicataria tiene que contratar personal para llevar a cabo la obra, al menos una persona tiene que encontrarse en situación o riesgo de exclusión social. Esta persona será derivada por los servicios sociales municipales

• Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades