Contrato de obras para la ejecución de la “Memoria de suministro e instalación de aseos y vestuarios prefabricados en instalaciones deportivas. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”

Contrato de obras para la ejecución de la “Memoria de suministro e instalación de aseos y vestuarios prefabricados en instalaciones deportivas. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”

• Ampliación del plazo de garantía de las obras
  10%
• Precio más bajo
  90%

• Justificante de seguro de indemnización

  Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 b) PCA. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a una vez el valor estimado del contrato, esto es, 64.983,85 €

• Volumen anual de negocios

  Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 PCA. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez el valor estimado del contrato, excluido IVA (64.983,85 €) x 1,0 = 64.983,85 €

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Capacidad de obrar
• Patrimonio neto

  Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 c) PCA. Disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 100.000,00 € que esté vigente en el momento de presentación de la oferta por un periodo de vigencia que abarque la ejecución del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante el plazo total de ejecución de las obras

• Consideraciones de tipo medioambiental

  La maquinaria que se emplee en los trabajos deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos y se garantizará el empleo de maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• No prohibición para contratar
• Relación de principales suministros (OSR)

  Este requisito se acreditará INICIALMENTE mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y declaración responsable complementaria. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.2 PCA. Se presentarán certificados de buena ejecución de obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. V.E (64.983,85 €) x 0,70 = 45.488,69 €

• Consideraciones de tipo social

  Cumplimiento normativa materia laboral y de Seguridad Social; RDL 1/2013; LO 3/2007; 31/1995; 39/1997 y normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. Cumplimiento del convenio colectivo de aplicación.