Contrato de obras, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato administrativo para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de renovación de redes, pavimentación y acerados, de fecha 15 de diciembre de 2025.

Contrato de obras, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, del contrato administrativo para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de renovación de redes, pavimentación y acerados, de fecha 15 de diciembre de 2025.

• Menor plazo de ejecución de las obras
  40%
• Mejoras ofertadas por el licitador
  30%
• Mejor oferta económica
  30%

• Requisito

  Declaración responsable indicativa del equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

• Capacidad de obrar
• Muestras, descripciones y fotografías

  Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

• Patrimonio neto

  Los empresarios que deseen tomar parte en el presente procedimiento deberán estar en posesión de las siguientes condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica: A) Contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000 euros. B) Disponer para la ejecución del contrato de un jefe-encargado de obra, un oficial de albañilería y dos peones, debiendo disponer de la formación precisa para los trabajos a ejecutar trabajos en altura).

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo

  El adjudicatario deberá cumplir con la normativa laboral y aplicar el convenio colectivo sectorial que legalmente le corresponda en lo que se refiere al personal de la empresa, resultando de obligatoria observancia las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

• No prohibición para contratar