Contrato de obras de terminación de la Casa Consistorial en el municipio de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado.

Contrato de obras de terminación de la Casa Consistorial en el municipio de Puerto Lumbreras, por procedimiento abierto simplificado.

• Criterio medioambiental y de calidad: ISO 14001
  N/A
• Criterio medioambiental y de calidad: ISO 9001
  N/A
• Mejoras de carácter objetivo
  50%
• Mejora del precio
  40%
• Mejora del plazo de ejecución
  5%

• Capacidad de obrar
• Consideraciones de tipo social

  Obligación del adjudicatario de estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. La Administración exigirá, junto a la factura mensual, el envío de certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato.