Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras: “Construcción del parque comarcal de bomberos de la Diputación Provincial de Ávila en el término municipal de Arenas de San Pedro”
CAS
Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila
Castilla y León
Contrato de obras: “Construcción del parque comarcal de bomberos de la Diputación Provincial de Ávila en el término municipal de Arenas de San Pedro”
Resumen del contrato
Contrato de obras: “Construcción del parque comarcal de bomberos de la Diputación Provincial de Ávila en el término municipal de Arenas de San Pedro”
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Oferta económica. Precio de licitación ofertado60%
- Ampliación del plazo de garantía15%
- Oferta técnica10%
- Reducción del plazo de ejecución15%
📋
Requisitos y Solvencia
- Consideraciones de tipo medioambiental
El adjudicatario reducirá en lo posible la utilización de papel. En los casos en que resulte imprescindible su utilización, será siempre papel reciclado.
- Capacidad de obrar
- Consideraciones de tipo social
El adjudicatario tomará las medidas adecuadas encaminadas a promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (20)
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFProyectos parciales y otros documentos.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valorPliegos y anexos oficiales
- PDFProyecto basico y ejecucion arenas planos 02.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFProyecto basico y ejecucion texto.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFEstudio de Seguridad y Salud.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFCONTRATO 2023-0007 Contrato.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme valoracion criterios objetivosPliegos y anexos oficiales
- PDFActos públicos informativos o de aperturas de ofertasPliegos y anexos oficiales
- PDFAnexo II.docPliegos y anexos oficiales
- PDFRespuesta aclarotoria sobre clasificación del contratistaPliegos y anexos oficiales
- PDFProyecto basico y ejecucion-arenas planos 01.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme justificativo no división en lotesPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFDECRETO 2023-0544 Adjudicacion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFInforme sobre financiación de contrato con fondos europeosPliegos y anexos oficiales
- PDFPliego de clausulas administativas particulares publicado.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFAnexo I.docPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
1.073.170 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 16 feb 2023
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45210000
- Expediente89/2023
- Publicado20 nov 2025