Obres de rehabilitació integral del Castell Nou de Llinars del Vallés - etapa 1

Execució de les obres de rehabilitació integral del Castell Nou de Llinars del Vallés - etapa 1, d'acord amb el projecte tècnic aprovat.

• Obres de rehabilitació integral del Castell Nou de Llinars del Vallés - etapa 1 (Lote 0)

  2.056.645 €

• Organització i planificació de l’obra i cronograma d’execució. Fins a 10 punts. Es valorarà la presentació d‘una memòria tècnica que faci referència a l’organització de l’obra, cronograma d’execució, així com que també faci esment de l’organització de l’empresa per dur a terme aquesta obra concreta així com els mitjans a adscriure a l’execució del present contracte
  10%
• Experiència de l’empresa licitadora en l’execució d’obres de rehabilitació i/o obra nova, bé ja siguin de titularitat pública i/o privada, per imports iguals o superior a 2.500.000 euros (sense IVA) en els últims quinze anys. (fins a 15 punts). Es puntuarà amb 1,5 punts cada obra executada a partir de la segona obra (atès que la primera forma part de la solvència mínima exigida per participar en el present procediment la qual s’haurà detallat en l’Annex I de solvència acreditada).
  15%
• Oferiment de la següent Millora: “Adscriure a l’execució del contracte una figura de coordinador/a tècnic/a en l’execució de l’obra de tots els agents implicats en la fase d’obra licitada. La figura professional recaurà en un/a arquitecte tècnic/a o enginyer/a de la construcció amb l’objectiu d’optimitzar el desenvolupament de l’obra i afavorir la relació entre l’equip tècnic i l’empresa adjudicatària de l’obra. L’elecció definitiva del tècnic/a proposat per l’empresa adjudicatària haurà de tenir el vistiplau d’una Comissió de l’Ajuntament formada per l’Alcalde, el regidor d’Urbanisme i l’arquitecte responsable del projecte”. Aquesta millora està valorada en uns 30.000 euros, que és el cost estimat dels honoraris d’aquest/a professional. Si s’ofereix la millora, s’atorgaran 30 punts. Si no s’ofereix, 0 punts
  30%
• Es valorarà la rebaixa de l'import de licitació amb l'aplicació de la fórmula indicada al plec administratiu
  30%
• Coneixement de la realitat del projecte a executar. Fins a 15 punts. Es valorarà la presentació d’un informe on es faci una breu descripció, al seu parer, de quins són els aspectes i gestions més importants, rellevants i problemàtics de l’obra. Es tracta d’identificar i presentar la proposta de resolució dels punts més crítics del projecte i l’execució de les obres en si (es tracta d’indicar els punts més significatius i rellevants en l’execució de l’obra que poden generar variacions tant en el calendari d’execució com en el pressupost d’execució de l’obra).
  15%