Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de “Rehabilitación del edificio de `Cazadores´ como centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica de Yecla. Plan de Rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP Local) Linea 2. En el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Financiado con cargo a los fondos Next Generation EU
REG
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla
Región de Murcia
Contrato de obras de “Rehabilitación del edificio de `Cazadores´ como centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica de Yecla. Plan de Rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP Local) Linea 2. En el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Financiado con cargo a los fondos Next Generation EU
Resumen del contrato
Contrato de obras de “Rehabilitación del edificio de `Cazadores´ como centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica de Yecla. Plan de Rehabilitación de edificios de titularidad pública (PIREP Local) Linea 2. En el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Financiado con cargo a los fondos Next Generation EU
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Memoria Estudio25%
- Mejora en el Plazo de Ejecución20%
- Precio40%
- Mejora de Aumento del Plazo de Garantía del Contrato5%
- Mejoras gratuitas10%
📋
Requisitos y Solvencia
- No prohibición para contratar
- Maquinaria, material y equipo técnico
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
- Capacidad de obrar
- Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Consideraciones de tipo social
Las indicadas en el apartado N1 del Cuadro de Características Particulares del Contrato anexo al PCAP
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Consideraciones de tipo medioambiental
Las indicadas en el apartado N2 del Cuadro de Características Particulares del Contrato anexo al PCAP
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (25)
- PDFVisita al edificio de emplazamiento de las obrasPliegos y anexos oficiales
- PDFLicitadores presentadosPliegos y anexos oficiales
- PDF7_pliego_de_condiciones_proyecto_basico_y_ejecucion_edificio_cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3583093.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFarchivo BC3Pliegos y anexos oficiales
- PDFCCPC_cuadro_caracteristicas_particulares_del_contrato_corregido_-_SEFYCU_3612199.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDF9023_Planos_detalles_constructivos_FALSO_TECHO_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3586589.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF903_Planos_instalaciones_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3586621.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDF904_Planos_estructuras_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3586633.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF9024_Planos_detalles_constructivos_PAVIMENTOS_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3586598.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valorPliegos y anexos oficiales
- PDF9022_Planos_detalles_constructivos_CERRAMIENTO_Y_TABIQUERIA_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_358658.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF9021_Planos_detalles_constructivos_CARPINTERIA_Y_ACCESIBILIDAD_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_358.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF6_estudio_de_seguridad_y_salud_proyecto_basico_y_ejecucion_edificio_cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3583074.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDF81_Programa_economico_de_desarrollo_de_trabajos_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3584690.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF91_Planos_descriptivos_y_constructivos_edificio_Cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3586367.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFPliego_de_Clausulas_Administrativas_Particulares_PCAP_-_SEFYCU_3602507.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDF_1-5_Memoria_proyecto_basico_y_ejecucion_edificio_cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3583064.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento_formalizacion_del_contrato__-_SEFYCU_3718036.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDF8_Medicion_y_presupuestos_proyecto_basico_y_ejecucion_edificio_cazadores_Yecla_-_SEFYCU_3583106.pdfPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
2.675.775 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 29 may 2025
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45210000
- ExpedienteC.O.3/25
- Publicado01 sept 2025