Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Andalucía
UPPS- OBRA DE INSTALACION DE PLANTAS DE AUTOCONSUMO DE ENERGIA SOLAR FOTOVO
Resumen del contrato
UPPS- OBRA DE INSTALACION DE PLANTAS DE AUTOCONSUMO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS EN CENTROS DESTINADOS AL USO PUBLICO Y A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD,REDACCION PROYECTOS Y LEGALIZACI
Lotes (8)
Lote 1
609.200 €| Adjudicatario: IMAS ENERGIA RENOVABLES, SL (B21479696) | Importe: 449677.99€
Lote 2
207.000 €| Adjudicatario: IMAS ENERGIA RENOVABLES, SL (B21479696) | Importe: 161174.06€
Lote 3
474.200 €| Adjudicatario: GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL SOCIEDAD LIMITADA (B18967729) | Importe: 425450.28€
Lote 4
603.200 €| Adjudicatario: Montajes Eléctricos Merlo, S.l. y Enneo Ingeniería, S.L. Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 de 26 de Mayo (U19453711) | Importe: 482489.79€
Lote 5
283.500 €| Adjudicatario: BLISA SERVICIOS 2025 SOCIEDAD LIMITADA (B18941930) | Importe: 281256.8€
Lote 6
515.600 €| Adjudicatario: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U (A79486833) | Importe: 491518.61€
Lote 7
340.800 €| Adjudicatario: EDISON NEXT SPAIN SOCIEDAD LIMITADA (B33798455) | Importe: 319747.56€
Lote 8
247.900 €| Adjudicatario: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.U (A79486833) | Importe: 239143.8€
Criterios de Adjudicación
- Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 1. Oferta Técnica (Hasta 40 puntos) 2. Proposición económica: (Hasta 30 puntos) 3. Mejora de la potencia del inversor en un 30 % (sobre dimensionamiento) de cada una de las infraestructuras sobre lo mínimo necesario según la potencia fotovoltaica a instalar en PPT (Hasta15 puntos) 4. Ampliación del plazo garantía sobre el mínimo exigido, incluido el mantenimiento anual durante la vigencia de la garantía desde su puesta en marcha: (Hasta 15 puntos)Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 1. Oferta Técnica (Hasta 40 puntos) 2. Proposición económica: (Hasta 30 puntos) 3. Mejora de la potencia del inversor en un 30 % (sobre dimensionamiento) de cada una de las infraestructuras sobre lo mínimo necesario según la potencia fotovoltaica a instalar en PPT (Hasta15 puntos) 4. Ampliación del plazo garantía sobre el mínimo exigido, incluido el mantenimiento anual durante la vigencia de la garantía desde su puesta en marcha: (Hasta 15 puntos)N/A
Requisitos y Solvencia
- Instalaciones eléctricas / Instalaciones eléctricas sin cualificación específica
Cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros (anualidad media).
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (61)
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa rectificación y toma de decisiones_30.08.2024 (F).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFPliego de Cláusula Administrativa.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución ampliación de plazo lote 2.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución ampliación de plazo lote 3.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa toma de decisiones_18.10.2024 (F).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFCOMUNICACION SUBSANACION (Mesa 08-10-24).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de aprobación del expediente.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 2.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFDEUC XML.XMLPliegos y anexos oficiales
- PDFNOTA INFORMTIVA ACLARACIONES-2.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFPrograma de visitas.ODSPliegos y anexos oficiales
- PDFEscrito Interposición recurso especial_SOLIA ENERGÍA R..PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución ampliación de plazo lote 4.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa calificación juicio de valor_22.04.2024 (F).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion 357_24_Recurso 328_24_OC (DESARROLLO TECNOLÓGICO INTELEC S.L.).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFRESOLUCION CESION CONTRATO (20-03-25).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFACTA TOMA DECCISION (08-10-24).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion 362_24_Recurso 326_24_OC(F)(SOLIA ENERGIA RENOVABLES, S. L.).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución ampliación de plazo lote 7.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 6.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 7.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 4.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDF752236_ANEXO I_A3.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFRequerimiento de aclaración (fase adjudicación)_L6.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFNOTA INFORMATIVA ACLARACIONES.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 8.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 6.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 1.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria Justificativa v11.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFEscrito Interposición recurso especial_JOSÉ B. CUEVAS.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFRELACIÓN VALORADA V3.ODSPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 5.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFAclaración Anexo III ZAC Florencia.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDF752236_ANEXO III.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 3.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 5.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 7.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución ampliación de plazo lote 1.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 1.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 4.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución ampliación de plazo lote 6.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Técnico sobre criterios juicio de valor. Lote 2.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFRequerimiento de subsanación. Sobre nº 1.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFRdo. Resolucion 363_24_Recurso 327_24_OC (JOSÉ B. CUEVAS E.).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa ratificación adjudicación_25.10.2024 (F).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFContrato formalizado público. Lote 3.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFResolución de adjudicación.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFPPT V7.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa apertura sobre 1_15.04.2024 (F).PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFEscrito Interposición recurso especial_INTELEC.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDF752236_ANEXO II_A3.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFDEUC PDF.PDFPliegos y anexos oficiales
- PDFActa mesa apertura sobre nº 3_23.07.2024 (F).PDFPliegos y anexos oficiales
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto
- TipoServicios
- CategoríaCPV 45261215
- ExpedienteCONTR 2023 0000752236
- Publicado01 abr 2026

