Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de ejecución del proyecto de reforma interior del edificio existente sito en Carretera A-337. Km. 25, Puerto de la Ragua en el término municipal de Ferreira (Granada)
AND
Junta General del Consorcio Estación Recreativa Puerto de la Ragua
Andalucía
Contrato de obras de ejecución del proyecto de reforma interior del edificio existente sito en Carretera A-337. Km. 25, Puerto de la Ragua en el término municipal de Ferreira (Granada)
Resumen del contrato
Contrato de obras de ejecución del proyecto de reforma interior del edificio existente sito en Carretera A-337. Km. 25, Puerto de la Ragua en el término municipal de Ferreira (Granada)
⚖️
Criterios de Adjudicación
- El precio más bajo70%
- Ampliación del plazo de garantía10%
- Reducción del plazo de ejecución20%
📋
Requisitos y Solvencia
- Consideraciones de tipo medioambiental
Ver cuadro de características del PCAP
- Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
- Parte a subcontratar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (22)
- PDFPCAP Contrato de obras firmado.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFNotificación de la adjudicación a Empresa no adjudicataria: HTORRES CYSPliegos y anexos oficiales
- PDFREQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AL LICITADOR MEJOR VALORADO: PINUS, S.A.Pliegos y anexos oficiales
- PDFNF FAVORABLE OBRAS PARQUE NACIONAL Y PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFPROPUESTA DE ADJUDICACION LICITADOR MEJOR VALORADOPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFNotificación de la adjudicación a Empresa no adjudicataria: TRASYTELPliegos y anexos oficiales
- PDFResolucion de adjudicacion del contrato de obras de reforma del Albergue.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActa del órgano de asistenciaPliegos y anexos oficiales
- PDFNotificación de la adjudicación a Empresa no adjudicataria: DEOGAPliegos y anexos oficiales
- PDFPresupuesto Formato BC3Pliegos y anexos oficiales
- PDFPROYECTO BASICO Y EJECUCION REMODELACION LA RAGUA GRANADA.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFPlanos del Proyecto en formato DwgPliegos y anexos oficiales
- PDFDECRETO 2025 0305 DECRETO CONCESION LICENCIA DE OBRAS.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFNotificación de la adjudicación a Empresa adjudicataria: PINUS, S.A.Pliegos y anexos oficiales
- PDFPROYECTO CALIFICACION AMBIENTAL.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFComposición de la mesa de contrataciónPliegos y anexos oficiales
- PDFInfosup clasif y solv Reforma Edificio Puerto la Ragua.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDECRETO 2025 0304 DECRETO DE CONCESION CALIFICACION AMBIENTAL.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFINF CALIF AMTAL EDIF LA RAGUA A 337.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFNotificación de adjudicación a Empresa no adjudicataria: Transformaciones y Embalses ParraPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
1.209.385 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 28 ene 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45212000
- ExpedienteExp. 56/2025
- Publicado22 mar 2026