Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de consolidación, limpieza y restauración del tramo de muralla este en la del solar dedicado a aparcamiento público en la calle Antonio Machado nº7 de Hornachuelos (Córdoba).

Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de consolidación, limpieza y restauración del tramo de muralla este en la del solar dedicado a aparcamiento público en la calle Antonio Machado nº7 de Hornachuelos (Córdoba).

Contrato de obras para la consolidación, limpieza y restauración de un tramo de la muralla este en Hornachuelos (Córdoba), con un presupuesto base de 54.320,32 € (sin IVA) y un plazo de ejecución de 3 meses. Al tramitarse por procedimiento abierto simplificado sumario, no se exige solvencia económica ni técnica, ni garantías provisionales o definitivas. La adjudicación se decidirá exclusivamente por el precio más bajo (100% de los puntos).

• Oferta económica
  100%

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Capacidad de obrar
• Consideraciones de tipo medioambiental

  En la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá de cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

• No estar incurso en incompatibilidades
• Consideraciones de tipo social

  El contratista está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social