Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras para ejecución de instalaciones deportivas para pista ciclista en Recinto Ferial de Pozoblanco.
AND
Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco
Andalucía
Contrato de obras para ejecución de instalaciones deportivas para pista ciclista en Recinto Ferial de Pozoblanco.
Resumen del contrato
Contrato de obras para ejecución de instalaciones deportivas para pista ciclista en Recinto Ferial de Pozoblanco.
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Mejor oferta económica y ejecución de mejoras90%
- Reducción del plazo de ejecución10%
📋
Requisitos y Solvencia
- Requisito
Según cláusula 2.3.3.1 del PCAP. Deberá indicar "SÍ CUMPLO", en su caso. La acreditación de la solvencia económica se realizará en caso de ser propuesto adjudicatario.
- Requisito
Según clausula 2.3.3.2 del PCAP. Deberá indicar "SÍ CUMPLO", en su caso. La acreditación de la solvencia técnica se realizará en caso de ser propuesto adjudicatario.
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Documentación oficial adjunta (6)
- PDFPCAP_DILIGENCIADO.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFMEJORASPliegos y anexos oficiales
- PDFPROYECTO COMPLETO DEFINITIVO.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
199.272 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 01 sept 2025
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto
- TipoObras
- CategoríaCPV 45212200
- ExpedienteGEX 2025/10046
- Publicado30 sept 2025