Trabajos de refuerzo de la estructura metálica de boyas de repuesto para el balizamiento del bajo de las Amosucas.

Resumen del contrato

⚖️

📋

No estar incurso en incompatibilidades
Consideraciones tipo social
El adjudicatario deberá garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables; medidas para prevenir la siniestralidad laboral. Igualmente el contratista deberá garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y europea en materia de protección de datos.
Cumplimiento obligaciones Seg. Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No prohibición para contratar
Capacidad de obrar

✨

PDF
Informe de insuficiencia de mediosPliegos y anexos oficiales
PDF
Orden de contrataciónPliegos y anexos oficiales
PDF
Suspensión de plazo de preentación de ofertasPliegos y anexos oficiales
PDF
Resolución ampliación de plazo de presentación de ofertasPliegos y anexos oficiales
PDF
Levantamiento de la suspensión del procedimientoPliegos y anexos oficiales
PDF
Memoria justificativaPliegos y anexos oficiales
PDF
Composición de la mesa de contrataciónPliegos y anexos oficiales
PDF
Composición de la Comisión TécnicaPliegos y anexos oficiales
PDF
Información sobre suspensión de plazo de presentación de ofertasPliegos y anexos oficiales
PDF
Resolución de ampliación de plazo de presentación de ofertas 2ª prórroga estado de alarmaPliegos y anexos oficiales
PDF
PCP.pdfPliegos y anexos oficiales
PDF
Acta apertura sobre electrónico únicoPliegos y anexos oficiales
PDF
PPT.pdfPliegos y anexos oficiales

Presupuesto Base (Sin IVA)

18.730 €

Plazo de presentación

Plazo finalizado

Hasta el 11 may 2020