Contrato de obras para la ejecución del proyecto de remodelación de la Plaza de España de Daimiel. La actuación comprende la remodelación integral del espacio público urbano, renovación de pavimentos, mejora de la accesibilidad, adecuación de infraestructuras urbanas, equipamiento y jardinería.

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de remodelación de la Plaza de España de Daimiel. La actuación comprende la remodelación integral del espacio público urbano, renovación de pavimentos, mejora de la accesibilidad, adecuación de infraestructuras urbanas, equipamiento y jardinería.

• Reducción de Plazo de ejecución
  21%
• Ampliación de Plazo de Garantía
  9%
• Oferta Económica
  35%
• Opciones de Ejecución Técnica
  35%

• Consideraciones de tipo medioambiental

  Será condición especial de ejecución el debido tratamiento de separación y, en la medida de lo posible, reutilización y correcta gestión de los residuos generados en los trabajos contemplados en el proyecto y en el Anexo de Gestión de Residuos

• Capacidad de obrar
• Parte a subcontratar

  Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Maquinaria, material y equipo técnico

  No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social