Inicio/Licitaciones Públicas/Construcción y Obras de Ingeniería Civil/Contrato de obras de sustitución sistema de riego y resembrado césped en parque central.
COM
Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello
Comunitat Valenciana|Comunidad Valenciana
Contrato de obras de sustitución sistema de riego y resembrado césped en parque central.
✨
Descubre si esta licitación encaja contigo
Resumen del contrato
Contrato de obras de sustitución sistema de riego y resembrado césped en parque central.
Presupuesto sin IVA
165.189 €
Duración del contrato
N/A
Fecha de Publicación
10 jul 2026
Lugar de Ejecución
Comunitat Valenciana|Comunidad Valenciana
⚖️
Criterios de Adjudicación
- Criterio 1.- Oferta económica75%
- Criterio 2.- Reducción del plazo de ejecución de la obra25%
📋
Requisitos y Solvencia
- Consideraciones de tipo medioambiental
El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en punto limpio u otro sistema de gestión autorizado
- Capacidad de obrar
Documentación oficial adjunta (28)
- PDFActa de replanteo previoPliegos y anexos oficiales
- PDFMemoria justificativaPliegos y anexos oficiales
- PDFProyecto.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFConvocatoria Mesa de Contratación - Valoración y propuesta de adjudicaciónPliegos y anexos oficiales
- PDFDecreto de aprobación de proyecto de obrasPliegos y anexos oficiales
- PDFAcuerdo de iniciación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFConvocatoria Mesa de Contratación - Apertura sobre únicoPliegos y anexos oficiales
- PDFDEUC en formato XML.xmlPliegos y anexos oficiales
- PDFActa 81-26 Valoración y propuesta de adjudicaciónPliegos y anexos oficiales
- PDFDocumento de aprobación del expedientePliegos y anexos oficiales
- PDFInforme de fiscalización previaPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme de EstabilidadPliegos y anexos oficiales
- PDFInstrucciones cumplimentación DEUC en formato XMLPliegos y anexos oficiales
- PDFActa 76-26 Apertura subsanación documentación administrativa, calificación y lectura de ofertasPliegos y anexos oficiales
- PDFANEXO II PCAP MODELO DE OFERTA 318-26.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFL - 5 DACI ausencia de conflicto de intereses.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFActa 71-26 Mesa de Contratación - Apertura sobre electrónico únicoPliegos y anexos oficiales
- PDFGuía de prácticas colusoriasPliegos y anexos oficiales
- PDFFichero BC3 Pliegos y anexos oficiales
- PDFCertificado de PlicasPliegos y anexos oficiales
- PDFConvocatoria Mesa de Contratación - apertura subsanaciones, calificación documentación administrativa y apertura ofertasPliegos y anexos oficiales
- PDFmodelo aval y caucion.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFActos públicos informativos o de aperturas de ofertasPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme Jurídico y de legalidadPliegos y anexos oficiales
- PDFL - 2 declaracion responsable abierto simplificado o abreviado1.docxPliegos y anexos oficiales
- PDFInforme supervisión de proyectos art. 235Pliegos y anexos oficiales
- PDFPCAP.pdfPliegos y anexos oficiales
- PDFDEUC en formato PDF.pdfPliegos y anexos oficiales
Presupuesto Base (Sin IVA)
165.189 €
Plazo de presentación
Plazo finalizado
Hasta el 10 jun 2026
- EstadoAbierta
- ProcedimientoAbierto simplificado
- TipoObras
- CategoríaCPV 45112710
- Expediente318/2026
- Publicado10 jul 2026