Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino

Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino

• Plantación de unidades arbóreas
  40%
• Ampliación del plazo de garantía
  30%
• Menor precio ofertado por el licitador
  30%

• No prohibición para contratar
• Consideraciones de tipo medioambiental

  Sin perjuicio de lo establecido por el Plan de Gestión de Residuos a elaborar por el contratista de acuerdo al RD 105/2008, el adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores

• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento obligaciones tributarias

  Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

• Cumplimiento obligaciones Seg. Social

  Cumplimiento con las obligaciones tributarias

• Capacidad de obrar