Contrato de obras de reparación de vivienda sita en Plaza Poeta Miguel Ramos Camacho, Bloque 4, bajo B, en Jerez de al Frontera

Contrato de obras de reparación de vivienda sita en Plaza Poeta Miguel Ramos Camacho, Bloque 4, bajo B, en Jerez de al Frontera

• Proposición económica
  80%
• Reducción del plazo de ejecución
  20%

• Capacidad de obrar
• Requisito

  La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable, sin perjuicio de su posterior acreditación en los términos previstos en el artículo 90.1 a) de la LCSP. A estos efectos, el licitador deberá aportar una relación de las principales obras ejecutadas de igual o similar naturaleza, realizadas en el curso de los últimos cinco años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de las mismas. Se entenderá por obras de igual o similar naturaleza aquellas correspondientes a trabajos de reforma, rehabilitación o reparación de viviendas o edificaciones. Para acreditar la solvencia técnica será necesario cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: - Haber ejecutado al menos DOS (2) obras de igual o similar naturaleza. - Que el importe de cada una de dichas obras sea igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato, esto es, 38.442,57 €, IVA excluido.

• Volumen anual de negocios

  El volumen anual de negocios del licitador, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, deberá ser igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 82.376,93 €, IVA excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 a) de la LCSP.

• Requisito

  La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía acreditará, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud, capacidad, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, así como la no concurrencia de prohibiciones de contratar. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la LCSP, los licitadores deberán estar inscritos en el correspondiente registro en la fecha final de presentación de ofertas, siendo también admisible haber solicitado la inscripción con anterioridad a dicha fecha en los términos previstos en la normativa aplicable.

• Patrimonio neto

  El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales que cubra, como mínimo, los daños que puedan derivarse de la ejecución de las obras, con una cobertura mínima de 500.000 €, mediante la aportación de la póliza y del recibo acreditativo de su vigencia.